（招标编号：E1407000827001035001）招标项目所在地区:寿阳县 一、招标条件 本 二〇二一年度黄河和潢河流域防护林屏障建设工程（招标项目编号：E1407000827001035001）,已由以寿审批发【2021】8号批准建设,项目资金来源为 省级财政招标人为 寿阳县林业局。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 二、项目概况与招标范围 项目规模：项目规划总用地小班设计面积27802亩，实施作业面积26600亩，工程涉及寿阳县尹灵芝镇界石村、尹灵芝村、郭垴村、高垴村等4个自然村和松塔镇昌光村、麻岩村、毛芦垴村、黑土岩村、紫坪村、南阳坡村等6个自然村，共153个小班，总用苗量为3364900株。其中油松1682450株、榆树202723株、刺槐632873株、火炬224614株、辽东栎294350株、文冠果77696株、连翘250194株。 招标内容与范围：本招标项目划分为 13个标段，本次招标为其中的： 001二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程一标段 作业面积为2185.1亩；计划工期90日历天； 002二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程二标段 作业面积为2212.1亩；计划工期90日历天； 003二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程三标段 作业面积为2291.6亩；计划工期90日历天； 004二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程八标段 作业面积为2435.6亩；计划工期90日历天； 005二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十一标段 作业面积为1000.0亩；计划工期90日历天； 006二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程七标段 作业面积为2571.8亩；计划工期90日历天； 007二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程九标段 作业面积为2226.5亩；计划工期90日历天； 008二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程四标段 作业面积为2294.1亩；计划工期90日历天； 009二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十标段 作业面积为2388.8亩；计划工期90日历天； 010二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十三标段 作业面积为1000.0亩；计划工期90日历天 011二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程五标段 作业面积为2528.1亩；计划工期90日历天； 012二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程六标段 作业面积为2466.3亩；计划工期90日历天； 013二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十二标段 作业面积为1000.0亩；计划工期90日历天 三、投标人资格要求 001二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程一标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 002二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程二标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 003二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程三标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 004二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程八标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 005二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十一标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 006二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程七标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 007二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程九标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 008二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程四标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 009二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 010二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十三标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 011二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程五标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 012二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程六标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 013二○二一年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程十二标段 3.1投标人须具有独立的法人资格并提供有效的营业执照，企业营业执照经营范围内需覆盖园林绿化、荒山造林等与本次招标内容相关范围，并在人员、设备、资金等方面具备施工能力；投标人拟派项目经理须具备相关专业中级及以上工程师资格，且未担任其它在建工程项目的项目经理。3.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。3.3投标人可就本招标项目的各标段进行投标，但只能中标一个标段。3.4投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。 本项目 不允许 联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：2021-04-09 22:00至2021-04-14 22:00，招标文件每套售价500.00元，售后不退 。 获取方法：凡参加投标者，请在文件发售期间内持法人授权委托书原件（如为法人请持法人身份证明书原件）到代理公司缴费，缴费后文件可在代理公司获取招标文件，也可以网上下载。（http://ggzy.sxjz.gov.cn） 五、投标文件的递交 递交截止时间:2021-05-07 09:30 递交方法:线上递交 递交地址：晋中市公共资源交易服务中心（晋中市榆次区定阳路500号巨燕财富广场2号楼09层开标厅） 六、开标时间及地点 开标时间：2021-05-07 09:30 开标方式：线上开标 七、其他公告内容 本次招标公告同时在 《山西省招标投标公共服务平台/山西招投标网》、《晋中市公共资源交易网》上发布。 八、监督部门 本招标项目的监督部门为晋中市公共资源交易服务中心 九、联系方式 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名） 招标人或其招标代理机构：（盖章） |
